Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) generális jelleggel szabályozza a Coolberg Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1047 Budapest., adószáma: 25753169-1-13, a továbbiakban: Társaság vagy Vállalkozó) klímatechnikához
kapcsolódó beszerzési, szállítási és kivitelezési tevékenységgel kapcsolatosan a megrendelők szerződéses feltételeit.
Amennyiben a felek egymás közötti szerződéses viszonyaikban eltérően nem állapodnak meg, úgy jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.
 Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, a Társaság által kötött írásbeli, szóbeli vagy ráutaló magatartással kötött szerződésre, árajánlatra,
megállapodásra, megbízásra, megrendelésre vagy meghatalmazásra, mely alapján a Társaság vagy alvállalkozói ellenszolgáltatás fejében
klímatechnikához kapcsolódó beszerzési, szállítási és kivitelezési tevékenységet végez, vagy más egyéb szolgáltatást nyújt a Megrendelő
vagy harmadik fél részére, illetve ekörben alvállalkozót alkalmaz, további megbízottat vesz igénybe szerződéses kötelezettségei
teljesítése körében.

Jelen ÁSZF időbeli hatálya, ha az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, úgy a Felek közötti jogviszony fennálltának időtartamára terjed ki.

I.   Fogalommeghatározás

 Jelen ÁSZF. vonatkozásában az alábbi fogalommeghatározás irányadó:

a)  Felek: A Társaság és a Társasággal szerződéses viszonyban álló természetes személy, jogi személy, egyéb
      személyegyesülés,  ideértve a Társaság ügyfeleit, megrendelőit.
b)  Ügyfél vagy Megrendelő: Minden a Társasággal szerződéses viszonyban álló jogi személy, természetes
      személy vagy  személyegyesülés,  aki a Társasággal klímatechnikához kapcsolódó beszerzési, szállítási
      és kivitelezési tevékenység  vagy ahhoz kötődő szolgáltatás  nyújtására irányuló szerződést köt,
      melyben a Társaság, mint vállalkozás vesz részt.
c)  Ügyfél hozzátartozója: Az ügyfél polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvényben 8:1.§ (1) bekezdés
     1. és 2. pontjában  meghatározott személyek.
d)  Alvállalkozó: olyan cég vagy egyéni vállalkozó, természetes személy mely a Társaság megbízásából
      vesz részt az  Ügyfelek részére történő szolgáltatás-nyújtásban,  klímatechnikához kapcsolódó
     beszerzési, szállítási és kivitelezési  vagy egyéb  ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez a Társaság
      megbízásából.
e)  Munkavállaló: Társaság alkalmazásában álló vele munkajogi jogviszonyban álló magánszemély
      vagy olyan személy,  aki munkajogviszonyban állt.
f)  Eszközök: Minden olyan klímatechnikai eszköz, amely a Felek közötti szerződés tárgyát képezi.
g)  Szolgáltatás: klímatechnikához kapcsolódó beszerzési, szállítási és kivitelezési tevékenység,
      illetve ahhoz kapcsolódó  egyéb tevékenység.
h)  Véghatáridő: Az egyedi megrendelési szerződésben megjelölt azon időtartam vagy időpont amire
      vonatkozóan az  Ügyfél a Szolgáltatás nyújtását igényelte.
i)  Munkavállaló: olyan munkavállaló, alvállalkozó, megbízott vagy a társaság tagja, aki a szolgáltatási
     tevékenység  körében a klímatechnikai kivitelezést vagy  szállítást végez és ahhoz szükséges
     kiegészítő tevékenységet végzi.
 j)  Cégcsoport: a Felek jelen ÁSZF vonatkozásában a cégcsoport tagjának tekintik a
      Coolberg Kft.  (székhely: 1047 Budapest, Berda József utca 12., 
      adószáma: 25753169-1- 13,  a továbbiakban:  Társaság vagy Vállalkozó),
     Vimate Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Berda József utca 12.;
     adószám: 27843943-2-41) és a
     Tinti Kft. (székhely: 047 Budapest, Berda József utca 12. ,
      adószám: 13348270-2-13) társaságokat.

 II.  Jogviszony létrejötte

1.  A Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés az Ügyfél és a Társaság között egyedi megrendelési
   szerződéssel jön létre, mely egyedi megrendelési szerződésben nem szabályozott szerződéses  kondícióit jelen
   ÁSZF határozza meg.
2. Az egyedi megrendelési szerződés írásban, szóban vagy ráutaló magatartással jön létre. A Felek között létrejött
   írásbeli szerződésnek minősül az online megkötött szerződés, amelynek keretei  között a Társaság e-mail címére
   érkező megrendelés és az arra elküldött elfogadó nyilatkozattal az abban megjelölt feltételekkel jön létre szerződés.
   A Felek közötti írásbeli egyedi megrendelési  szerződésnek minősül a Társaság honlapján leadott megrendelés
   elfogadása is. Az Ügyfél és a Társaság között megbízási szerződés jön létre, melyben az Ügyfél a Megbízó,
   a Társaság a Megbízott.
3. A jogviszony a Társaság és az Ügyfél között határozatlan időre jön létre, de legalább az egyedi szerződésben
   megjelölt szolgáltatás véghatáridejére, a Felek az egyedi megrendelési szerződés alapján létrejövő jogviszonyt
   a szolgáltatás nyújtásának utolsó időpontja előtt, véghatáridő letelte előtt csak súlyos és többszörös
   szerződésszegés esetén mondhatják fel.
4. A felek titoktartási és együttműködési kötelezettségei a jogviszonyt követően is fennállnak, továbbá a jelen
   ÁSZF IV. pont 7. alpontjában foglalt kötelezettség szintén fennáll a jogviszony megszűnését követően is. 

III.   Társaság kötelezettségei, teljesítése

1.  A Társaság köteles munkavállalóin, tagjain, alvállalkozóin keresztül az egyedi megrendelési szerződésben megjelölt
    klímatechnikához kapcsolódó beszerzési,  szállítási és kivitelezési tevékenységet teljesíteni az ügyfélnek, vagy általa
    megjelölt harmadik személynek.
2.  A Társaság jogosult a Cégcsoport bármely tagja útján teljesíteni a Megrendelő külön engedélye nélkül a jogviszony
    vonatkozásában a Cégcsoport a  Megrendelővel azonosnak minősül.
3.  A Társaság, munkavállalója, alvállalkozója köteles az egyedi megrendelési szerződésben megjelölt helyen és időben
    a klímatechnikához kapcsolódó beszerzési,  szállítási és kivitelezési tevékenységet teljesíteni, a Felek azonban
    eltérhetnek az egyedi megrendelési szerződésben meghatározott teljesítés kezdő időpontjától és helyétől.
4.  A Társaság köteles az megfelelően felkészült munkavállalókat, alvállalkozókat biztosítani az klímatechnikához
    kapcsolódó beszerzési, szállítási és kivitelezési tevékenység ellátásához, azonban jogosult olyan személyek útján
    teljesíteni, akiknek szakirányú képzettséggel nem szükséges rendelkezniük.
5.  A Vállalkozás jogosult meghatározni a szerződés teljesítésének helyét és idejét, melyet jogosult megtagadni,
    ha a Megrendelő a teljesítéshez szükséges feltételeket nem biztosítja.
6.  A Társaságot eredménykötelem nem terheli, a Társaság sem az egyedi megrendelési szerződés alapján, sem
   más szerződés vagy megállapodás alapján nem vállal konkrét eredményért felelősséget, nem vállal
   kötelezettséget arra, hogy meghatározott célt az ügyfél elérjen, a felek ezt a megrendeléssel érintett további
   eszközök alkalmazása  és használata okán kötik ki.
7. A Társaság köteles a kivitelezési szerződések esetében a szolgáltatással érintett ingatlanok állapotát
   ellenőrizni és jogosult a szerződés teljesítését megtagadni, ha a kivitelezéssel érintett ingatlan nem
   felel meg a szakmai előírásoknak.

 IV.   Ügyfél kötelezettségei

1.  Az Ügyfél köteles az egyedi megrendelési szerződésben kikötött megbízási díjat előre utalással a Társaság
   számlájában feltüntetett számlaszámú bankszámlájára teljesíteni.
    A megbízási díj összege, amennyiben a kivitelezési szerződésben azt a Felek az egyedi megrendelési
   szerződésben nem kötik ki 20.000,- Ft +ÁFA/munkaóra.
2.  A Felek akként szabályozzák, hogy a Megrendelő a számla kiállításától számított 15 napon belül jogosult
   a számlának ellentmondani, ennek hiányéban a Felek úgy tekintik,  hogy a Megrendelő a  Számlában
   foglalt követelést és az ahhoz kötődő teljesítést elfogadta.
3. Az Ügyfél az egyedi megrendelési szerződésben kikötött vállalkozói díjat, vételárat előre köteles megfizetni,
   abban az esetben is, ha a megbízási szerződésben foglalt, a Társaság által vállalt kötelezettségek az Ügyfélnek
   felróható okból nem valósulnak meg. Az ügyfél nem jogosult a véghatáridő letelte előtt a jogviszonyt megszüntetni,
   nem jogosult a neki felróható okból meg nem meg nem valósult kötelezettségek megbízási díját visszaigényelni. 
4. A Vállalkozó jogosult a szerződéssel érintett kivitelezési munkálatokat, a szerződéssel érintett szállításokat, ingó
   tulajdon átruházásokat megtagadni, azt felfüggeszteni, ha a Megrendelőnek akár a Vállalkozás, akár a Cégcsoport
   valamely tagja felé bármely jogcímen, akár az érintett Szerződésből, akár más szerződésből kifizetetlen
   számlatartozása vagy szerződésen kívüli jogcímen tartozása áll fenn.
5. Az Ügyfél köteles a Társaság vagy alvállalkozója vagy a Cégcsoport tagjának nem szerződésszerű teljesítését
   írásban jelezni Társaság ügyvezetője felé, a hibás teljesítés konkrét megjelölésével, felhívva a Társaságot a
   megfelelő, szerződésszerű teljesítésre (a továbbiakban: Felhívás). A Felhívás hiányában a szerződésszegésből
   eredő jogkövetkezmények a Társasággal szemben nem alkalmazhatóak.
6. Az Ügyfél köteles továbbá megfelelő helyszínt a kivitelezési tevékenység ellátásához.
7. Az Ügyfél köteles továbbá a megbízási díjon felül a Munkavállaló, a Társaság számlával igazolt készkiadásait,
   így többek között szállítás és utazás költségét megtéríteni a Társaság számára.
    
8. Az Ügyfél a munkavállalónak, alvállalkozónak semmilyen módon nem jogosult a pénzt adni, a megbízási díjat
   és a készkiadásokat csak a Társaság fentebb megjelölt bankszámlájára teljesítheti joghatályosan.
9.  Az Ügyfél nem jogosult sem a jogviszony fennállása alatt sem annak megszűnését követő 5 éven belül a
   Társaság vagy a Cégcsoport tagjainak munkavállalójával,  alvállalkozójával közvetve vagy közvetlenül
   klímatechnikához kapcsolódó beszerzési, szállítási és kivitelezési tevékenységre irányuló szerződést kötni.
   Az Ügyfél jelen pontban foglalt kötelezettségének megszegése esetén a Társaság részére Munkavállalókkal
   kötött szerződésenként 5.000.000,- Ft azaz ötmillió forint kötbért megfizetni.

 V.   Egyéb

1.  Üzemeltető adatai: Coolberg Korlátolt Felelősségű Társaság
   székhely: 1047 Budapest, Berda József utca 12.,
   adószáma: 25753169-1-13,
   cégjegyzékszáma: 01-09-404141 
2. Társaság elérhetőségei: e-mail: office@coolberg.hu,
   honlap: coolberg.hu) 
3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók, a Felek közötti
   jogvitára a Szentendrei Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége kizárólagos,
   a Felek közötti jogviszonyra a Magyar jog rendelkezései irányadók.